Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der SolarKraft-TM GmbH

für Planung, Lieferung, Montage, Installation, Inbetriebnahme und Service von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern, Balkonkraftwerken, Ladestationen (Wallboxen), Wärmepumpen und Solar-Carports

Stand: 07.10.2026 – Diese AGB gelten für Verträge, die ab dem 07.10.2026 geschlossen werden.

SolarKraft-TM GmbH, An der Kommandantur 11, 35578 Wetzlar, Deutschland
Geschäftsführer: Sulieiman Iunusov · Registergericht: Amtsgericht Wetzlar, HRB 9230 · USt-IdNr.: DE370449472
Telefon: +49 (151) 65 18 55 24 · E-Mail: info@solarkraft-tm.de
(nachfolgend „SolarKraft-TM“)

§ 1 Geltungsbereich, Begriffe

1.1 Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen SolarKraft-TM und ihren Kunden über die Planung, Lieferung, Montage, Installation und Inbetriebnahme sowie über Wartungs-, Reparatur- und sonstige Serviceleistungen an den oben genannten Anlagen und Komponenten.

1.2 „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). „Unternehmer“ ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB). „Kunde“ umfasst Verbraucher und Unternehmer. Bestimmungen, die nur für Verbraucher oder nur für Unternehmer gelten, sind als solche gekennzeichnet.

1.3 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur Vertragsbestandteil, wenn SolarKraft-TM ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zustimmt.

1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AGB (§ 305b BGB). Für den Inhalt solcher Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein Vertrag oder eine Bestätigung von SolarKraft-TM in Textform maßgebend.

1.5 Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB in ihrer jeweils aktuellen Fassung auch für künftige Verträge gleicher Art, ohne dass SolarKraft-TM erneut auf sie hinweisen muss.

§ 2 Vertragsschluss, Vertragsunterlagen

2.1 Darstellungen auf der Website, in Prospekten und in Werbung sind unverbindlich und stellen kein Angebot dar. Angebote von SolarKraft-TM sind, soweit im Angebot nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist genannt ist, freibleibend.

2.2 Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde das Angebot von SolarKraft-TM annimmt (z. B. durch Unterzeichnung) und SolarKraft-TM den Auftrag in Textform bestätigt, spätestens jedoch mit Beginn der Ausführung durch SolarKraft-TM. Enthält das Angebot eine Bindungsfrist, kommt der Vertrag mit fristgerechter Annahme durch den Kunden zustande.

2.3 Inhalt und Umfang der geschuldeten Leistungen ergeben sich abschließend aus dem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung einschließlich der darin genannten Anlagen (z. B. Komponentenliste, Belegungsplan). Leistungen, die dort nicht aufgeführt sind (z. B. Dacharbeiten, Gerüst, Statikgutachten, Erdarbeiten, Ertüchtigung oder Erneuerung des Zählerschranks, Asbestsanierung, Grabungs- oder Elektroarbeiten außerhalb der Anlage), sind nur geschuldet, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind.

§ 3 Leistungsumfang, technische Änderungen, Fördermittel, Ertragsprognosen

3.1 SolarKraft-TM ist Fachbetrieb für die Planung und Installation der Anlagen. Die verbauten Komponenten (z. B. Solarmodule, Wechselrichter, Batteriespeicher, Wallboxen, Wärmepumpen, Montagesysteme) werden von Drittherstellern hergestellt.

3.2 SolarKraft-TM darf anstelle der im Angebot bezeichneten Komponenten technisch gleichwertige oder höherwertige Komponenten liefern, wenn die vereinbarten Komponenten nicht oder nicht rechtzeitig lieferbar sind, die vereinbarten Leistungsdaten (insbesondere Nennleistung, Speicherkapazität, Wirkungsgrad) nicht unterschritten werden, der Preis unverändert bleibt und die Änderung dem Kunden unter Berücksichtigung der Interessen von SolarKraft-TM zumutbar ist. SolarKraft-TM informiert den Kunden vor der Ausführung über die Änderung.

3.3 Ertragsprognosen, Wirtschaftlichkeits-, Amortisations-, Autarkie- und Eigenverbrauchsberechnungen sowie Angaben zu Einsparungen beruhen auf Durchschnittswerten (z. B. Einstrahlungs- und Wetterdaten, Verbrauchsangaben des Kunden, aktuelle Strompreise und Einspeisevergütungen). Sie sind unverbindliche Schätzungen. Sie stellen weder eine Beschaffenheitsvereinbarung noch eine Garantie dar, es sei denn, ein bestimmter Ertrag oder eine bestimmte Leistung wird ausdrücklich und in Textform als verbindlich vereinbart. Die tatsächlichen Erträge hängen insbesondere von Witterung, Verschattung, Verschmutzung, Verbrauchsverhalten, Netzbedingungen (z. B. Abregelung durch den Netzbetreiber) sowie von rechtlichen und tariflichen Rahmenbedingungen ab, auf die SolarKraft-TM keinen Einfluss hat.

3.4 Die Beantragung und Gewährung öffentlicher Fördermittel, Zuschüsse oder Kredite (z. B. kommunale Förderprogramme, BAFA, KfW) ist Sache des Kunden, sofern SolarKraft-TM die Antragstellung nicht ausdrücklich übernommen hat. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, Förderbedingungen (insbesondere eine Antragstellung vor Vertragsschluss) einzuhalten. Die Wirksamkeit des Vertrags und die Zahlungspflicht hängen nicht von der Bewilligung einer Förderung ab, es sei denn, dies ist ausdrücklich vereinbart. Die Haftung von SolarKraft-TM für eigene Pflichtverletzungen bleibt unberührt.

3.5 Hersteller-Apps, Online-Portale, Cloud- und Monitoringdienste sowie Software- und Firmware-Updates werden vom jeweiligen Hersteller bzw. Drittanbieter bereitgestellt. Ihre dauerhafte Verfügbarkeit ist nicht Gegenstand der Leistung von SolarKraft-TM, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

§ 4 Preise, Umsatzsteuer

4.1 Es gelten die im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Gegenüber Verbrauchern sind die Preise Endpreise einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Gegenüber Unternehmern verstehen sich die Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.2 Wird für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen und Speichern der Nullsteuersatz nach § 12 Abs. 3 UStG angewendet, bestätigt der Kunde, dass die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen (insbesondere dass er Betreiber der Anlage ist und die Anlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen oder begünstigten Gebäuden installiert wird). Ist der Nullsteuersatz wegen unzutreffender oder unvollständiger Angaben des Kunden nicht anwendbar, schuldet der Kunde zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer.

4.3 Zusätzliche oder geänderte Leistungen, die der Kunde verlangt oder die sich aus vom Kunden zu vertretenden oder bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Umständen als notwendig erweisen (z. B. unvorhersehbarer Zustand des Daches oder der Elektroinstallation, Auflagen des Netzbetreibers), werden vor ihrer Ausführung mit dem Kunden abgestimmt und gesondert vergütet. Ohne Zustimmung des Kunden führt SolarKraft-TM solche Leistungen nicht aus, ausgenommen unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren.

4.4 Nur gegenüber Unternehmern: Liegen zwischen Vertragsschluss und vereinbartem Ausführungsbeginn mehr als vier Monate und erhöhen sich in diesem Zeitraum die Einkaufspreise der Komponenten aus von SolarKraft-TM nicht zu vertretenden Gründen um mehr als 5 %, kann SolarKraft-TM den Preis in Höhe der nachgewiesenen Mehrkosten anpassen. Übersteigt die Erhöhung 10 % des Gesamtpreises, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.

§ 5 Zahlungsbedingungen, Abschlagszahlungen, Verzug, Aufrechnung

5.1 Es gelten die im jeweiligen Angebot bzw. Vertrag vereinbarten Zahlungsbedingungen. Ist nichts anderes vereinbart, kann SolarKraft-TM Abschlagszahlungen nach Leistungsfortschritt gemäß § 5.2 verlangen; die Schlusszahlung ist nach Abnahme fällig (§ 5.3).

5.2 SolarKraft-TM kann Abschlagszahlungen in Höhe des Wertes der erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen (§ 632a Abs. 1 BGB). Dies gilt auch für erforderliche Komponenten und Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Kunden nach seiner Wahl Eigentum an diesen übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür geleistet wird. Handelt es sich um einen Verbraucherbauvertrag, gilt zusätzlich § 650m BGB.

5.3 Die Schlusszahlung ist nach Abnahme (§ 9) und Zugang der Schlussrechnung fällig. Rechnungsbeträge sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Abzug zu zahlen.

5.4 Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, schuldet er Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 BGB): gegenüber Verbrauchern fünf Prozentpunkte, gegenüber Unternehmern neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. Gegenüber Unternehmern besteht zusätzlich Anspruch auf die Verzugspauschale von 40 Euro (§ 288 Abs. 5 BGB). Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

5.5 Der Kunde kann nur mit Gegenforderungen aufrechnen, die unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind oder die aus demselben Vertragsverhältnis stammen, insbesondere mit Ansprüchen wegen Mängeln oder Fertigstellungsmehrkosten. Die gesetzlichen Zurückbehaltungsrechte von Verbrauchern, insbesondere wegen Mängeln (§ 641 Abs. 3 BGB), bleiben unberührt. Unternehmer können ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis ausüben.

5.6 Nur gegenüber Unternehmern: Die Rechte von SolarKraft-TM auf Sicherheitsleistung nach § 650f BGB bleiben unberührt.

§ 6 Mitwirkungspflichten des Kunden

6.1 Der Kunde stellt rechtzeitig und auf eigene Kosten sicher, dass:
a) SolarKraft-TM und ihre Nachunternehmer zu den vereinbarten Terminen ungehinderten Zugang zum Grundstück, zum Gebäude, zum Dach, zum Zählerschrank und zu den Montageorten haben;
b) Strom- und Wasseranschlüsse zur Verfügung stehen und Flächen für die Lagerung von Material und das Aufstellen von Gerüst oder Hebebühne genutzt werden können;
c) er vollständige und zutreffende Angaben macht, insbesondere zu Eigentumsverhältnissen, Dachaufbau, Dacheindeckung, Alter und Zustand des Daches, bekannten Schäden, Schadstoffen (z. B. Asbest), Leitungsverläufen, Elektroinstallation und Zählerschrank sowie zu Denkmalschutz- und sonstigen öffentlich-rechtlichen Beschränkungen;
d) er Eigentümer ist oder die Zustimmung des Eigentümers bzw. der Wohnungseigentümergemeinschaft sowie gegebenenfalls erforderliche öffentlich-rechtliche Genehmigungen vorliegen, soweit nicht SolarKraft-TM deren Beschaffung ausdrücklich übernommen hat;
e) für Monitoring und Fernwartung ein funktionsfähiger Internetanschluss mit WLAN- oder LAN-Verbindung am Standort des Wechselrichters bzw. Speichers verfügbar ist (gegebenenfalls über Repeater oder Powerline-Adapter);
f) beim Kunden gelagerte Komponenten sicher und vor Diebstahl und Witterung geschützt aufbewahrt werden.

6.2 Die Prüfung der Tragfähigkeit (Statik) des Daches bzw. des Gebäudes durch einen Tragwerksplaner ist nur geschuldet, wenn sie ausdrücklich vereinbart ist. Die gesetzlichen Prüf- und Hinweispflichten von SolarKraft-TM als Fachbetrieb bleiben unberührt. Stellt SolarKraft-TM Bedenken (z. B. hinsichtlich Statik, Dachzustand, Elektroinstallation) fest, teilt sie diese dem Kunden unverzüglich mit; die Ausführung der betroffenen Leistungen kann bis zur Klärung ausgesetzt werden.

6.3 Verletzt der Kunde seine Mitwirkungspflichten, verlängern sich die Ausführungsfristen angemessen. Mehrkosten, die SolarKraft-TM dadurch entstehen (z. B. vergebliche Anfahrten, zusätzliche Gerüststandzeiten), hat der Kunde zu ersetzen, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Die Rechte von SolarKraft-TM aus §§ 642, 643 BGB bleiben unberührt.

§ 7 Ausführungsfristen, Behinderungen, höhere Gewalt

7.1 Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich vereinbart sind. Im Übrigen handelt es sich um voraussichtliche Termine, die SolarKraft-TM nach besten Kräften einhält.

7.2 Fristen verlängern sich angemessen, soweit SolarKraft-TM durch Umstände behindert wird, die sie nicht zu vertreten hat, insbesondere höhere Gewalt, Unwetter oder für die Montage ungeeignete Witterung, behördliche Maßnahmen, Pandemien, Streik, Lieferverzögerungen oder -ausfälle von Herstellern trotz rechtzeitiger Bestellung, Verzögerungen durch den Netzbetreiber (z. B. Netzverträglichkeitsprüfung, Zählerwechsel) oder fehlende Mitwirkung des Kunden. SolarKraft-TM informiert den Kunden unverzüglich über solche Behinderungen.

7.3 Dauert eine von keiner Partei zu vertretende Behinderung länger als drei Monate, können beide Parteien hinsichtlich der noch nicht erbrachten Leistungen vom Vertrag zurücktreten bzw. ihn kündigen. Bereits erbrachte Leistungen werden vergütet. Weitergehende gesetzliche Rechte des Kunden bleiben unberührt.

§ 8 Netzanschluss, Anmeldungen, Inbetriebnahme

8.1 Soweit vereinbart, übernimmt SolarKraft-TM im Namen und mit Vollmacht des Kunden die Anmeldung der Anlage beim Netzbetreiber. Die Entscheidung über den Netzanschluss, technische Auflagen, Wartezeiten und den Zählerwechsel liegen beim Netzbetreiber und sind von SolarKraft-TM nicht beeinflussbar.

8.2 Der Kunde ist als Anlagenbetreiber für die gesetzlich vorgeschriebene Registrierung der Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und für sonstige Betreiberpflichten (z. B. steuerliche Anmeldungen, Versicherung der Anlage) verantwortlich, sofern SolarKraft-TM diese nicht ausdrücklich übernommen hat.

8.3 Die technische Inbetriebnahme erfolgt durch SolarKraft-TM bzw. eine eingetragene Elektrofachkraft. SolarKraft-TM übergibt dem Kunden die Anlagendokumentation (insbesondere Inbetriebnahmeprotokoll, Datenblätter, Garantiebedingungen der Hersteller, soweit verfügbar).

§ 9 Abnahme, Gefahrübergang

9.1 Nach Fertigstellung der Werkleistung zeigt SolarKraft-TM dem Kunden die Fertigstellung an. Der Kunde ist zur Abnahme verpflichtet (§ 640 BGB). Die Abnahme soll gemeinsam erfolgen und protokolliert werden. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden; die Mängelrechte des Kunden bleiben insoweit unberührt.

9.2 Als abgenommen gilt das Werk auch, wenn SolarKraft-TM dem Kunden nach Fertigstellung eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Kunde die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat (§ 640 Abs. 2 BGB). Ist der Kunde Verbraucher, tritt diese Wirkung nur ein, wenn SolarKraft-TM ihn zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme in Textform auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat.

9.3 In sich abgeschlossene Teile der Leistung (z. B. Speicher, Wallbox) können auf Verlangen von SolarKraft-TM gesondert abgenommen werden, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.

9.4 Die Gefahr geht bei Werkleistungen mit der Abnahme auf den Kunden über. Bei reinen Warenlieferungen an Verbraucher geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Kunden über; bei reinen Warenlieferungen an Unternehmer mit Übergabe an das Transportunternehmen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

10.1 Gelieferte Komponenten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der jeweiligen Forderung aus dem Vertrag Eigentum von SolarKraft-TM, soweit das Eigentum nicht kraft Gesetzes durch Verbindung mit dem Grundstück oder Gebäude (§§ 946 ff. BGB) auf den Kunden übergeht. Soweit der Kunde nach § 5.2 Abschlagszahlungen für angelieferte Komponenten leistet, wird ihm nach seiner Wahl Eigentum übertragen oder Sicherheit geleistet.

10.2 Der Kunde darf Vorbehaltsware vor vollständiger Bezahlung weder veräußern noch verpfänden oder zur Sicherheit übereignen. Er hat SolarKraft-TM unverzüglich zu informieren, wenn Dritte auf die Vorbehaltsware zugreifen (z. B. Pfändung).

10.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug, ist SolarKraft-TM nach den gesetzlichen Vorschriften berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

10.4 Nur gegenüber Unternehmern: Der Unternehmer darf Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterveräußern. Er tritt SolarKraft-TM bereits jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräußerung in Höhe des Rechnungsbetrags (einschließlich Umsatzsteuer) ab; SolarKraft-TM nimmt die Abtretung an. Der Unternehmer bleibt zur Einziehung ermächtigt, solange er seinen Zahlungspflichten nachkommt.

§ 11 Mängelansprüche (Gewährleistung)

11.1 SolarKraft-TM haftet für Mängel ihrer Leistungen – insbesondere der Planung, Montage, Installation und Inbetriebnahme – sowie der von ihr gelieferten Komponenten nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

11.2 Ist der Kunde Verbraucher, gelten die gesetzlichen Mängelrechte und Verjährungsfristen uneingeschränkt (je nach Vertragsart und Leistung insbesondere zwei Jahre oder – bei Arbeiten an einem Bauwerk bzw. bei Sachen, die für ein Bauwerk verwendet werden – fünf Jahre, §§ 438, 634a BGB).

11.3 Nur gegenüber Unternehmern gilt:
a) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Abnahme bzw. – bei reinen Warenlieferungen – ab Ablieferung. Dies gilt nicht für Arbeiten an einem Bauwerk und für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben (§ 438 Abs. 1 Nr. 2, § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB), nicht für Rückgriffsansprüche nach §§ 445a, 445b, 478 BGB, nicht bei arglistigem Verschweigen eines Mangels und nicht für Schadensersatzansprüche nach § 13.1; insoweit gelten die gesetzlichen Fristen.
b) SolarKraft-TM kann nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern bzw. das Werk neu herstellen (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach den gesetzlichen Vorschriften mindern oder vom Vertrag zurücktreten; Schadensersatz richtet sich nach § 13.
c) Ist der Kunde Kaufmann, gelten die Untersuchungs- und Rügepflichten nach § 377 HGB. Im Übrigen sind offensichtliche Mängel innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung bzw. Abnahme in Textform anzuzeigen.

11.4 Mängelansprüche bestehen nicht, soweit ein Schaden nach Gefahrübergang durch Umstände verursacht wird, die SolarKraft-TM nicht zu vertreten hat, insbesondere durch natürliche Abnutzung, unsachgemäße Bedienung oder Nutzung entgegen der Betriebsanleitung, Eingriffe, Änderungen oder Reparaturen des Kunden oder von ihm beauftragter Dritter, unterlassene vom Hersteller vorgeschriebene Wartung, Überspannung im Netz, Blitzschlag, Hagel, Sturm oder andere äußere Einwirkungen, sofern diese nicht auf einem Mangel der Leistung von SolarKraft-TM beruhen.

11.5 Der Kunde soll Mängel nach ihrer Entdeckung möglichst unverzüglich und möglichst in Textform unter Beschreibung des Mangels anzeigen und SolarKraft-TM die zur Prüfung und Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit sowie Zugang zur Anlage gewähren. Die gesetzlichen Rechte von Verbrauchern werden hierdurch nicht eingeschränkt.

11.6 Stellt sich bei einer Mängelanzeige heraus, dass kein Mangel vorliegt, für den SolarKraft-TM einzustehen hat, kann SolarKraft-TM die ihr entstandenen Kosten (z. B. Anfahrt, Fehlersuche) vom Kunden ersetzt verlangen, wenn der Kunde erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass kein Mangel vorliegt.

11.7 SolarKraft-TM gibt keine eigene Garantie (§ 443 BGB) ab, sofern eine solche nicht ausdrücklich als „Garantie von SolarKraft-TM“ in Textform vereinbart ist. Angaben in Angeboten, Datenblättern oder auf der Website zu Garantiezeiten beziehen sich auf Garantien der Hersteller (§ 12).

§ 12 Herstellergarantien

12.1 Viele Hersteller gewähren auf ihre Produkte freiwillige Garantien, z. B. Produkt- und Leistungsgarantien auf Solarmodule (häufig 10 bis 30 Jahre) sowie Garantien auf Wechselrichter, Batteriespeicher, Wallboxen und Wärmepumpen. Diese Garantien sind ausschließlich Garantien des jeweiligen Herstellers im Sinne von § 443 BGB. Garantiegeber ist der Hersteller, nicht SolarKraft-TM.

12.2 Inhalt, Dauer, Umfang, Voraussetzungen (z. B. Registrierung beim Hersteller) und Ausschlüsse der Herstellergarantie ergeben sich ausschließlich aus den Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers, die SolarKraft-TM dem Kunden, soweit verfügbar, mit der Anlagendokumentation übergibt. Ansprüche aus einer Herstellergarantie sind unmittelbar gegenüber dem Hersteller geltend zu machen.

12.3 Herstellergarantien bestehen zusätzlich zu den gesetzlichen Mängelansprüchen des Kunden gegen SolarKraft-TM nach § 11 und schränken diese nicht ein.

12.4 Auf Wunsch unterstützt SolarKraft-TM den Kunden bei der Geltendmachung von Herstellergarantien, insbesondere durch Fehlerdiagnose, Weiterleitung der Garantieanfrage an den Hersteller und Bereitstellung der Anlagendokumentation. Dadurch übernimmt SolarKraft-TM keine eigene Garantie- oder Erfolgsverpflichtung.

12.5 Liegt kein Mangel vor, für den SolarKraft-TM nach § 11 einzustehen hat, sind Leistungen im Zusammenhang mit einem Garantiefall (insbesondere Anfahrt, Fehlerdiagnose, Demontage des defekten und Montage des Ersatzteils, Inbetriebnahme) vom Kunden nach vorheriger Information über die voraussichtlichen Kosten zu den jeweils vereinbarten bzw. üblichen Sätzen zu vergüten, soweit der Hersteller diese Kosten nicht übernimmt.

§ 13 Haftung

13.1 SolarKraft-TM haftet unbeschränkt
a) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
b) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
c) bei arglistigem Verschweigen eines Mangels und bei Übernahme einer Garantie,
d) nach dem Produkthaftungsgesetz und in sonstigen Fällen zwingender gesetzlicher Haftung.

13.2 Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet SolarKraft-TM nur auf den Ersatz des vertragstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schadens. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

13.3 Im Übrigen ist die Haftung von SolarKraft-TM für leicht fahrlässig verursachte Schäden ausgeschlossen.

13.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter, Nachunternehmer und sonstigen Erfüllungsgehilfen von SolarKraft-TM.

13.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 14 Nachunternehmer

SolarKraft-TM ist berechtigt, qualifizierte Nachunternehmer (z. B. Dachdecker, Gerüstbauer, Elektrofachbetriebe) mit der Ausführung von Leistungen zu beauftragen. SolarKraft-TM bleibt gegenüber dem Kunden für die vertragsgemäße Erbringung der Leistungen verantwortlich; für ein Verschulden ihrer Nachunternehmer haftet sie nach § 278 BGB im Rahmen von § 13.

§ 15 Kündigung

15.1 Der Kunde kann einen Werkvertrag bis zur Vollendung des Werks jederzeit kündigen (§ 648 BGB). In diesem Fall ist SolarKraft-TM berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; sie muss sich jedoch anrechnen lassen, was sie infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Es wird vermutet, dass SolarKraft-TM danach 5 % der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen; der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Betrags bleibt beiden Parteien vorbehalten. Bereits bestellte, speziell für den Kunden beschaffte und nicht anderweitig verwendbare oder rückgabefähige Komponenten gelten nicht als ersparte Aufwendungen.

15.2 Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 648a BGB) sowie das gesetzliche Widerrufsrecht von Verbrauchern (§ 16) bleiben unberührt.

§ 16 Widerrufsrecht für Verbraucher

16.1 Verbrauchern steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht nach Maßgabe der Widerrufsbelehrung in Anhang 1 zu. Das Muster-Widerrufsformular ist in Anhang 2 abgedruckt.

16.2 Wünscht der Verbraucher, dass SolarKraft-TM mit der Ausführung der Leistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, muss er dies ausdrücklich verlangen – bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Papier, E-Mail); hierfür kann die Erklärung in Anhang 3 verwendet werden. Widerruft der Verbraucher den Vertrag danach, schuldet er Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen nach § 357a Abs. 2 BGB.

§ 17 Planungsunterlagen, Urheberrechte

Angebote, Planungen, Zeichnungen, Belegungspläne, Berechnungen und sonstige Unterlagen von SolarKraft-TM bleiben ihr geistiges Eigentum. Sie dürfen ohne Zustimmung von SolarKraft-TM nur zur Prüfung des Angebots und zur Durchführung des Vertrags verwendet und Dritten nicht zum Zweck der Einholung von Konkurrenzangeboten zugänglich gemacht werden.

§ 18 Datenschutz

SolarKraft-TM verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes, soweit dies zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) oder eine andere Rechtsgrundlage besteht. Einzelheiten, insbesondere zu den Rechten des Kunden, enthält die Datenschutzerklärung unter https://solarkraft-tm.de/privacy-policy/.

§ 19 Verbraucherstreitbeilegung

Hinweis nach § 36 VSBG: SolarKraft-TM ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.

§ 20 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Sprache, Schlussbestimmungen

20.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dem Verbraucher nicht der Schutz zwingender Bestimmungen des Rechts des Staates entzogen wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

20.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis der Sitz von SolarKraft-TM (Wetzlar). SolarKraft-TM ist auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen. Gegenüber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

20.3 Diese AGB werden in deutscher Sprache verfasst. Übersetzungen in andere Sprachen dienen nur der Information. Bei Abweichungen oder Widersprüchen ist ausschließlich die deutsche Fassung maßgeblich.

20.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil oder unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 306 BGB).

Anhang 1 – Widerrufsbelehrung

Variante A gilt für Verträge über Planung, Montage, Installation, Inbetriebnahme und Service (auch einschließlich Lieferung der Komponenten). Variante B gilt für reine Warenlieferungen ohne Montage.

Variante A – Verträge mit Montage, Installation oder sonstigen Dienstleistungen

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SolarKraft-TM GmbH, An der Kommandantur 11, 35578 Wetzlar, Telefon: +49 (151) 65 18 55 24, E-Mail: info@solarkraft-tm.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ende der Widerrufsbelehrung

Variante B – Reine Warenlieferung ohne Montage

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

Ende der Widerrufsbelehrung

Anhang 2 – Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

– An SolarKraft-TM GmbH, An der Kommandantur 11, 35578 Wetzlar, E-Mail: info@solarkraft-tm.de:

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

– Bestellt am (*)/erhalten am (*)

– Name des/der Verbraucher(s)

– Anschrift des/der Verbraucher(s)

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

– Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Anhang 3 – Verlangen auf Ausführungsbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist (optional, nur Verbraucher)

Ich verlange ausdrücklich, dass SolarKraft-TM mit der Ausführung der vereinbarten Leistungen (z. B. Planung, Materialbestellung, Montage) bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei einem Widerruf für die bis dahin erbrachten Leistungen Wertersatz nach § 357a Abs. 2 BGB zu leisten habe und dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch SolarKraft-TM erlischt (§ 356 Abs. 4 BGB).

Ort, Datum: ______________________ Unterschrift Kunde: ______________________

General Terms and Conditions (GTC) of SolarKraft-TM GmbH

Convenience translation. This English version is provided for information only. Only the German version („Allgemeine Geschäftsbedingungen“) is legally binding. In case of any deviation or contradiction, the German version prevails.

for the planning, supply, assembly, installation, commissioning and servicing of photovoltaic systems, battery storage systems, balcony power plants, charging stations (wall boxes), heat pumps and solar carports

Version: 7 October 2026 – These GTC apply to contracts concluded on or after 7 October 2026.

SolarKraft-TM GmbH, An der Kommandantur 11, 35578 Wetzlar, Germany
Managing Director: Sulieiman Iunusov · Register court: Amtsgericht Wetzlar, HRB 9230 · VAT ID: DE370449472
Phone: +49 (151) 65 18 55 24 · Email: info@solarkraft-tm.de
(hereinafter „SolarKraft-TM“)

§ 1 Scope, definitions

1.1 These GTC apply to all contracts between SolarKraft-TM and its customers for the planning, supply, assembly, installation and commissioning of, and for maintenance, repair and other services on, the systems and components listed above.

1.2 A „consumer“ is any natural person who concludes the contract for purposes that are predominantly outside their trade, business or profession (Section 13 BGB). A „business customer“ (Unternehmer) is any natural or legal person or partnership with legal capacity acting in the exercise of its trade, business or profession when concluding the contract (Section 14 BGB). „Customer“ covers both. Provisions applying only to consumers or only to business customers are marked as such.

1.3 Deviating, conflicting or supplementary terms of the customer only become part of the contract if SolarKraft-TM expressly agrees to them in text form.

1.4 Individual agreements made in a specific case (including side agreements, supplements and amendments) take precedence over these GTC (Section 305b BGB). Subject to proof to the contrary, a contract or confirmation by SolarKraft-TM in text form is decisive for the content of such agreements.

1.5 Towards business customers, these GTC in their current version also apply to future contracts of the same kind without SolarKraft-TM having to refer to them again.

§ 2 Conclusion of contract, contract documents

2.1 Presentations on the website, in brochures and in advertising are non-binding and do not constitute an offer. Offers by SolarKraft-TM are subject to change unless the offer expressly states a binding period.

2.2 The contract is concluded when the customer accepts SolarKraft-TM’s offer (e.g. by signing it) and SolarKraft-TM confirms the order in text form, at the latest when SolarKraft-TM starts performance. If the offer states a binding period, the contract is concluded upon the customer’s timely acceptance.

2.3 The content and scope of the services owed are conclusively set out in the offer or order confirmation, including its attachments (e.g. component list, module layout). Services not listed there (e.g. roofing work, scaffolding, structural engineering report, earthworks, upgrading or replacement of the meter cabinet, asbestos removal, excavation or electrical work outside the system) are only owed if expressly agreed.

§ 3 Scope of services, technical changes, subsidies, yield forecasts

3.1 SolarKraft-TM is a specialist company for planning and installing the systems. The installed components (e.g. solar modules, inverters, battery storage, wall boxes, heat pumps, mounting systems) are manufactured by third-party manufacturers.

3.2 SolarKraft-TM may supply technically equivalent or superior components instead of those specified in the offer if the agreed components are unavailable or not available in time, the agreed performance data (in particular rated output, storage capacity, efficiency) are not undercut, the price remains unchanged and the change is reasonable for the customer taking SolarKraft-TM’s interests into account. SolarKraft-TM will inform the customer of the change before performance.

3.3 Yield forecasts, profitability, payback, self-sufficiency and self-consumption calculations as well as statements on savings are based on average values (e.g. irradiation and weather data, the customer’s consumption data, current electricity prices and feed-in tariffs). They are non-binding estimates. They constitute neither an agreement on quality nor a guarantee unless a specific yield or performance is expressly agreed as binding in text form. Actual yields depend in particular on weather, shading, soiling, consumption behaviour, grid conditions (e.g. curtailment by the grid operator) and legal and tariff conditions beyond SolarKraft-TM’s control.

3.4 Applying for and obtaining public subsidies, grants or loans (e.g. municipal programmes, BAFA, KfW) is the customer’s responsibility unless SolarKraft-TM has expressly undertaken the application. The customer is responsible for complying with funding conditions (in particular applying before concluding the contract). The validity of the contract and the obligation to pay do not depend on the approval of a subsidy unless expressly agreed. SolarKraft-TM’s liability for its own breaches of duty remains unaffected.

3.5 Manufacturer apps, online portals, cloud and monitoring services as well as software and firmware updates are provided by the respective manufacturer or third-party provider. Their permanent availability is not part of SolarKraft-TM’s services unless expressly agreed otherwise.

§ 4 Prices, VAT

4.1 The prices stated in the offer or order confirmation apply. Towards consumers, prices are final prices including statutory VAT. Towards business customers, prices are exclusive of statutory VAT.

4.2 If the zero VAT rate under Section 12(3) UStG is applied to the supply and installation of photovoltaic systems and storage, the customer confirms that the statutory requirements are met (in particular that the customer is the operator of the system and that it is installed on or near private dwellings, apartments or qualifying buildings). If the zero rate is not applicable due to incorrect or incomplete information provided by the customer, the customer additionally owes the statutory VAT.

4.3 Additional or modified services requested by the customer, or which become necessary due to circumstances for which the customer is responsible or which were not recognisable at the time of contract conclusion (e.g. unforeseeable condition of the roof or electrical installation, grid operator requirements), will be agreed with the customer before performance and remunerated separately. SolarKraft-TM will not perform such services without the customer’s consent, except for urgent measures to avert danger.

4.4 Business customers only: If more than four months elapse between contract conclusion and the agreed start of performance and the purchase prices of the components increase by more than 5% during this period for reasons beyond SolarKraft-TM’s control, SolarKraft-TM may adjust the price by the proven additional costs. If the increase exceeds 10% of the total price, the customer may withdraw from the contract.

§ 5 Payment terms, instalment payments, default, set-off

5.1 The payment terms agreed in the respective offer or contract apply. Unless otherwise agreed, SolarKraft-TM may demand instalment payments according to the progress of the work in accordance with § 5.2; the final payment is due after acceptance (§ 5.3).

5.2 SolarKraft-TM may demand instalment payments in the amount of the value of the services performed and owed under the contract (Section 632a(1) BGB). This also applies to necessary components and parts that have been delivered or specially manufactured and made available, provided the customer, at its option, is given ownership of them or corresponding security is provided. If the contract is a consumer construction contract (Verbraucherbauvertrag), Section 650m BGB applies in addition.

5.3 The final payment is due after acceptance (§ 9) and receipt of the final invoice. Unless otherwise agreed, invoices are payable without deduction within 14 days of receipt.

5.4 If the customer is in default of payment, it owes default interest at the statutory rate (Section 288 BGB): five percentage points above the base rate for consumers, nine percentage points above the base rate for business customers. Business customers additionally owe the lump sum of EUR 40 (Section 288(5) BGB). The right to claim further damage caused by default is reserved.

5.5 The customer may only set off counterclaims that are undisputed, finally established by a court or ready for decision, or that arise from the same contractual relationship, in particular claims for defects or additional completion costs. The statutory rights of retention of consumers, in particular due to defects (Section 641(3) BGB), remain unaffected. Business customers may exercise a right of retention only for claims arising from the same contractual relationship.

5.6 Business customers only: SolarKraft-TM’s rights to security under Section 650f BGB remain unaffected.

§ 6 Customer’s duties to cooperate

6.1 The customer shall ensure in good time and at its own expense that:
a) SolarKraft-TM and its subcontractors have unhindered access to the property, building, roof, meter cabinet and installation locations on the agreed dates;
b) electricity and water connections are available and areas can be used for storing material and setting up scaffolding or lifting platforms;
c) it provides complete and accurate information, in particular on ownership, roof structure, roof covering, age and condition of the roof, known damage, hazardous substances (e.g. asbestos), cable routes, electrical installation and meter cabinet, as well as on monument protection and other public-law restrictions;
d) it is the owner or has the consent of the owner or the homeowners‘ association and any required public-law permits, unless SolarKraft-TM has expressly undertaken to obtain them;
e) a functioning internet connection with WLAN or LAN is available at the location of the inverter or storage system for monitoring and remote maintenance (if necessary via repeater or powerline adapter);
f) components stored at the customer’s premises are kept safe and protected against theft and weather.

6.2 A check of the load-bearing capacity (statics) of the roof or building by a structural engineer is only owed if expressly agreed. SolarKraft-TM’s statutory duties as a specialist company to inspect and warn remain unaffected. If SolarKraft-TM has concerns (e.g. regarding statics, roof condition, electrical installation), it will inform the customer without delay; performance of the affected services may be suspended until clarified.

6.3 If the customer breaches its duties to cooperate, performance periods are extended appropriately. The customer shall reimburse additional costs incurred by SolarKraft-TM as a result (e.g. wasted journeys, additional scaffolding hire) if the customer is responsible for the breach. SolarKraft-TM’s rights under Sections 642 and 643 BGB remain unaffected.

§ 7 Performance dates, hindrances, force majeure

7.1 Dates and deadlines are only binding if expressly agreed as binding. Otherwise they are estimated dates which SolarKraft-TM will make every effort to meet.

7.2 Deadlines are extended appropriately if SolarKraft-TM is hindered by circumstances for which it is not responsible, in particular force majeure, storms or weather unsuitable for installation, official measures, pandemics, strikes, delays or failures of manufacturers‘ deliveries despite timely ordering, delays by the grid operator (e.g. grid compatibility check, meter replacement) or lack of cooperation by the customer. SolarKraft-TM will inform the customer of such hindrances without delay.

7.3 If a hindrance for which neither party is responsible lasts longer than three months, either party may withdraw from or terminate the contract with respect to services not yet performed. Services already performed will be remunerated. The customer’s further statutory rights remain unaffected.

§ 8 Grid connection, registrations, commissioning

8.1 Where agreed, SolarKraft-TM registers the system with the grid operator in the name and on behalf of the customer. Decisions on grid connection, technical requirements, waiting times and meter replacement lie with the grid operator and cannot be influenced by SolarKraft-TM.

8.2 As the system operator, the customer is responsible for the legally required registration of the system in the Federal Network Agency’s market master data register (Marktstammdatenregister) and for other operator obligations (e.g. tax registrations, insurance of the system), unless SolarKraft-TM has expressly undertaken them.

8.3 Technical commissioning is carried out by SolarKraft-TM or a registered qualified electrician. SolarKraft-TM hands over the system documentation to the customer (in particular the commissioning report, data sheets and manufacturers‘ guarantee terms, where available).

§ 9 Acceptance, transfer of risk

9.1 After completion of the work, SolarKraft-TM notifies the customer of completion. The customer is obliged to accept the work (Section 640 BGB). Acceptance should take place jointly and be recorded in writing. Acceptance may not be refused because of insignificant defects; the customer’s rights in respect of such defects remain unaffected.

9.2 The work is also deemed accepted if SolarKraft-TM has set the customer a reasonable deadline for acceptance after completion and the customer has not refused acceptance within that deadline stating at least one defect (Section 640(2) BGB). If the customer is a consumer, this effect only occurs if SolarKraft-TM, together with the request for acceptance, has informed the customer in text form of the consequences of not declaring acceptance or refusing it without stating defects.

9.3 Self-contained parts of the work (e.g. storage system, wall box) may be accepted separately at SolarKraft-TM’s request, insofar as this is reasonable for the customer.

9.4 For works, risk passes to the customer upon acceptance. For pure deliveries of goods to consumers, risk passes upon handover of the goods to the customer; for pure deliveries of goods to business customers, upon handover to the carrier.

§ 10 Retention of title

10.1 Delivered components remain the property of SolarKraft-TM until full payment of the respective claim under the contract, unless ownership passes to the customer by law through attachment to the land or building (Sections 946 et seq. BGB). Where the customer makes instalment payments for delivered components under § 5.2, ownership is transferred or security provided at the customer’s option.

10.2 Before full payment, the customer may not sell, pledge or assign as security goods subject to retention of title. It shall inform SolarKraft-TM without delay of any third-party access to such goods (e.g. seizure).

10.3 In the event of breach of contract by the customer, in particular default of payment, SolarKraft-TM is entitled under the statutory provisions to withdraw from the contract and demand return of the goods subject to retention of title.

10.4 Business customers only: The business customer may resell goods subject to retention of title in the ordinary course of business. It hereby assigns to SolarKraft-TM all claims arising from the resale in the amount of the invoice (including VAT); SolarKraft-TM accepts the assignment. The business customer remains authorised to collect as long as it meets its payment obligations.

§ 11 Claims for defects (statutory warranty)

11.1 SolarKraft-TM is liable for defects in its services – in particular planning, assembly, installation and commissioning – and in the components supplied by it in accordance with the statutory provisions, unless otherwise provided below.

11.2 If the customer is a consumer, the statutory rights for defects and limitation periods apply without restriction (depending on the type of contract and service, in particular two years or – for work on a building or for items used for a building – five years, Sections 438, 634a BGB).

11.3 Business customers only:
a) The limitation period for claims for defects is one year from acceptance or – for pure deliveries of goods – from delivery. This does not apply to work on a building and to items that have been used for a building in accordance with their customary use and have caused its defectiveness (Section 438(1) no. 2, Section 634a(1) no. 2 BGB), to recourse claims under Sections 445a, 445b, 478 BGB, in case of fraudulent concealment of a defect, or to claims for damages under § 13.1; in these cases the statutory periods apply.
b) SolarKraft-TM may, at its option, remedy the defect or deliver a defect-free item or re-manufacture the work (subsequent performance). If subsequent performance fails, the customer may reduce the price or withdraw from the contract in accordance with the statutory provisions; damages are governed by § 13.
c) If the customer is a merchant (Kaufmann), the duties to inspect and give notice under Section 377 HGB apply. Otherwise, obvious defects must be notified in text form within two weeks of delivery or acceptance.

11.4 There are no claims for defects insofar as damage is caused after the transfer of risk by circumstances for which SolarKraft-TM is not responsible, in particular natural wear and tear, improper operation or use contrary to the operating instructions, interventions, modifications or repairs by the customer or third parties commissioned by it, failure to carry out maintenance prescribed by the manufacturer, grid overvoltage, lightning, hail, storm or other external influences, unless these are due to a defect in SolarKraft-TM’s work.

11.5 The customer should notify defects as promptly as possible after discovery, if possible in text form with a description of the defect, and give SolarKraft-TM the time, opportunity and access to the system required for inspection and subsequent performance. This does not restrict the statutory rights of consumers.

11.6 If it turns out upon notification of a defect that there is no defect for which SolarKraft-TM is responsible, SolarKraft-TM may demand reimbursement of its costs (e.g. travel, troubleshooting) from the customer if the customer recognised or negligently failed to recognise that there was no defect.

11.7 SolarKraft-TM does not give any guarantee of its own (Section 443 BGB) unless such a guarantee is expressly agreed in text form as a „guarantee of SolarKraft-TM“. Statements in offers, data sheets or on the website regarding guarantee periods refer to manufacturers‘ guarantees (§ 12).

§ 12 Manufacturer guarantees

12.1 Many manufacturers grant voluntary guarantees on their products, e.g. product and performance guarantees on solar modules (often 10 to 30 years) and guarantees on inverters, battery storage systems, wall boxes and heat pumps. These guarantees are exclusively guarantees of the respective manufacturer within the meaning of Section 443 BGB. The guarantor is the manufacturer, not SolarKraft-TM.

12.2 The content, duration, scope, conditions (e.g. registration with the manufacturer) and exclusions of the manufacturer’s guarantee are governed exclusively by the respective manufacturer’s guarantee terms, which SolarKraft-TM hands over to the customer with the system documentation, where available. Claims under a manufacturer’s guarantee must be asserted directly against the manufacturer.

12.3 Manufacturer guarantees exist in addition to the customer’s statutory claims for defects against SolarKraft-TM under § 11 and do not restrict them.

12.4 On request, SolarKraft-TM will assist the customer in asserting manufacturer guarantee claims, in particular by diagnosing faults, forwarding the guarantee request to the manufacturer and providing the system documentation. SolarKraft-TM does not thereby assume any guarantee or success obligation of its own.

12.5 If there is no defect for which SolarKraft-TM is responsible under § 11, services in connection with a guarantee case (in particular travel, fault diagnosis, removal of the defective part and installation of the replacement part, commissioning) shall be paid by the customer at the agreed or customary rates, after prior information about the expected costs, insofar as the manufacturer does not bear these costs.

§ 13 Liability

13.1 SolarKraft-TM is liable without limitation
a) for intent and gross negligence,
b) for damage resulting from injury to life, body or health,
c) in case of fraudulent concealment of a defect and where a guarantee has been assumed,
d) under the Product Liability Act and in other cases of mandatory statutory liability.

13.2 In the event of a slightly negligent breach of essential contractual obligations, SolarKraft-TM is only liable for compensation of the damage typical for the contract and foreseeable at the time of contract conclusion. Essential contractual obligations are those whose fulfilment is essential for the proper performance of the contract and on whose observance the customer may regularly rely.

13.3 Otherwise, SolarKraft-TM’s liability for damage caused by slight negligence is excluded.

13.4 The above limitations of liability also apply in favour of SolarKraft-TM’s legal representatives, employees, subcontractors and other vicarious agents.

13.5 The above provisions do not change the burden of proof to the customer’s detriment.

§ 14 Subcontractors

SolarKraft-TM is entitled to commission qualified subcontractors (e.g. roofers, scaffolders, electrical contractors) to perform services. SolarKraft-TM remains responsible to the customer for the proper performance of the services; it is liable for the fault of its subcontractors under Section 278 BGB within the scope of § 13.

§ 15 Termination

15.1 The customer may terminate a contract for work at any time until completion of the work (Section 648 BGB). In this case, SolarKraft-TM is entitled to demand the agreed remuneration, but must deduct what it saves in expenses as a result of the termination or acquires through other use of its labour or maliciously fails to acquire. It is presumed that SolarKraft-TM is entitled to 5% of the agreed remuneration attributable to the part of the work not yet performed; both parties remain free to prove a higher or lower amount. Components already ordered, procured specifically for the customer and not otherwise usable or returnable are not considered saved expenses.

15.2 The right of both parties to terminate for good cause (Section 648a BGB) and the statutory right of withdrawal of consumers (§ 16) remain unaffected.

§ 16 Right of withdrawal for consumers

16.1 For off-premises contracts and distance contracts, consumers have a statutory right of withdrawal in accordance with the withdrawal instructions in Annex 1. The model withdrawal form is set out in Annex 2.

16.2 If the consumer wishes SolarKraft-TM to start performance before the withdrawal period expires, the consumer must expressly request this – for off-premises contracts on a durable medium (e.g. paper, email); the declaration in Annex 3 may be used for this purpose. If the consumer subsequently withdraws from the contract, it owes compensation for the value of the services performed up to the withdrawal in accordance with Section 357a(2) BGB.

§ 17 Planning documents, copyright

Offers, plans, drawings, module layouts, calculations and other documents of SolarKraft-TM remain its intellectual property. Without SolarKraft-TM’s consent they may only be used to review the offer and perform the contract and may not be made available to third parties for the purpose of obtaining competing offers.

§ 18 Data protection

SolarKraft-TM processes the customer’s personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the German Federal Data Protection Act insofar as this is necessary to perform the contract (Art. 6(1)(b) GDPR) or another legal basis exists. Details, in particular on the customer’s rights, are set out in the privacy policy at https://solarkraft-tm.de/privacy-policy/.

§ 19 Consumer dispute resolution

Notice pursuant to Section 36 VSBG: SolarKraft-TM is neither willing nor obliged to participate in dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board.

§ 20 Applicable law, place of jurisdiction, language, final provisions

20.1 The law of the Federal Republic of Germany applies, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Towards consumers, this choice of law applies only insofar as the consumer is not deprived of the protection of mandatory provisions of the law of the state of their habitual residence.

20.2 If the customer is a merchant, a legal entity under public law or a special fund under public law, the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship is SolarKraft-TM’s registered office (Wetzlar). SolarKraft-TM is also entitled to sue at the customer’s general place of jurisdiction. Towards consumers, the statutory places of jurisdiction apply.

20.3 These GTC are drawn up in German. Translations into other languages are for information only. In case of deviations or contradictions, only the German version is authoritative.

20.4 Should individual provisions of these GTC not have become part of the contract or be invalid in whole or in part, the remainder of the contract remains valid. Insofar as provisions have not become part of the contract or are invalid, the content of the contract is governed by the statutory provisions (Section 306 BGB).

Annex 1 – Withdrawal instructions (convenience translation)

Variant A applies to contracts for planning, assembly, installation, commissioning and service (including supply of components). Variant B applies to pure deliveries of goods without installation. The legally binding wording is the German text.

Variant A – Contracts with assembly, installation or other services

Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within fourteen days without giving any reason.

The withdrawal period is fourteen days from the day of conclusion of the contract.

To exercise your right of withdrawal, you must inform us (SolarKraft-TM GmbH, An der Kommandantur 11, 35578 Wetzlar, Germany, phone: +49 (151) 65 18 55 24, email: info@solarkraft-tm.de) of your decision to withdraw from this contract by means of a clear statement (e.g. a letter sent by post or an email). You may use the attached model withdrawal form, but this is not mandatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than fourteen days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

We will collect the goods at our own expense.

You are only liable for any diminished value of the goods resulting from handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

If you requested that the services begin during the withdrawal period, you shall pay us an amount which is in proportion to what has been provided until you have communicated to us your withdrawal from this contract, in comparison with the full coverage of the contract.

End of withdrawal instructions

Variant B – Pure delivery of goods without installation

Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within fourteen days without giving any reason.

The withdrawal period is fourteen days from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the goods.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us without undue delay and in any event not later than fourteen days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of fourteen days has expired.

We will bear the cost of returning the goods.

You are only liable for any diminished value of the goods resulting from handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

End of withdrawal instructions

Annex 2 – Model withdrawal form

(Complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract.)

– To SolarKraft-TM GmbH, An der Kommandantur 11, 35578 Wetzlar, Germany, email: info@solarkraft-tm.de:

– I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*)

– Ordered on (*)/received on (*)

– Name of consumer(s)

– Address of consumer(s)

– Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper)

– Date

(*) Delete as appropriate.

Annex 3 – Request to start performance before expiry of the withdrawal period (optional, consumers only)

I expressly request that SolarKraft-TM start performing the agreed services (e.g. planning, ordering material, installation) before the withdrawal period expires. I am aware that, if I withdraw, I must pay compensation for the value of the services performed up to that point in accordance with Section 357a(2) BGB, and that my right of withdrawal expires upon complete performance of the contract by SolarKraft-TM (Section 356(4) BGB).

Place, date: ______________________ Customer signature: ______________________